Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу

Название документа
Определение Верховного Суда РФ от 15.08.2023 N 305-ЭС23-13732 по делу N А40-198172/2022
Требование: О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об обязании внести изменения в государственный контракт на выполнение работ, взыскании задолженности.
Обжалуемый результат спора: В удовлетворении требования отказано, так как контракт исполнен сторонами, риск удорожания цен, который не подпадает под категорию существенного изменения обстоятельств, лежит на подрядчике, подрядчик не представил доказательств реализации права на приостановление выполнения обязательств, невозможности приостановления выполнения работ ввиду чрезвычайных обстоятельств, неисполнения, ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств.
Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано.

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 15 августа 2023 г. N 305-ЭС23-13732

Судья Верховного Суда Российской Федерации Завьялова Т.В., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Стройдемсервис" на постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.05.2023 по делу N А40-198172/2022 Арбитражного суда города Москвы,

установила:

доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, предусмотренных статьями 291.6, 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской Федерации

определила:

отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Стройдемсервис" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Т.В.ЗАВЬЯЛОВА